УТВЕРЖДЕН
письмом Минстроя России
от 20 февраля 1996 года N 6
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(на примере поручительства за подрядную организацию
с обеспечением поручительства залогом)
|
, | ||||
(наименование организации-поручителя) | |||||
| |||||
в дальнейшем именуемая "Поручитель", в лице |
| ||||
|
, | ||||
(ф., и., о., должность) | |||||
| |||||
действующего на основании |
|
, | |||
|
(устава доверенности и пр.) | ||||
| |||||
с одной стороны, и |
| ||||
|
, | ||||
(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель) | |||||
| |||||
| |||||
в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице |
| ||||
|
, | ||||
(ф., и., о., должность) | |||||
| |||||
действующего на основании |
|
, | |||
|
(устава, (доверенности и пр.) |
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с |
|
| |
(наименование организации-заказчика) |
по пп. ________ Договора подряда N _________ от ____________ 199 __ года (в дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.
1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:
|
|
Договор залога указанного имущества является приложением 1 к настоящему Договору.
2. Обязательства Сторон
2.1. Поручитель обязуется:
2.1.1. В течение ______ дней подписания Сторонами настоящего Договора предоставить
|
, |
(заказчику по Договору подряда) |
в дальнейшем именуемому "Заказчик", письменное поручительство (в дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ___________ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства:
в течение _______ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по пп. _______ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);
в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. _______ Договора подряда;
в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. _______ Договора подряда.
Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы:
|
|
|
2.1.3. В течение 2 дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.
2.1.4. В течение ______ дн. после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.
2.1.5. В течение ________ дн. после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.
В сумму регрессных требований включаются:
сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _______ Договора подряда);
неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. ______ Договора подряда, уплаченные Поручителем;
издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. __________ Договора подряда;
издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;
расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;
иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению поручительства.
2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________________.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В течение ________ дн. от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.
В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________ дн. с начислением ___ % годовых.
В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение _________ дн. после получения такой выручки.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п.2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.
2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.
2.3.3. В течение _______ дн. после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. _________ Договора подряда.
2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п.2.2.1 настоящего Договора.
3. Изменение и прекращение Договора.
Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____ % суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ________ дн. после окончания срока, указанного в п.2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ______ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. __________ Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
6. Реквизиты сторон
6.1. Гарант |
| |||||||
| ||||||||
(полное наименование) | ||||||||
| ||||||||
Адрес: |
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Банковские реквизиты |
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
6.2. Предприятие |
| |||||||
| ||||||||
(полное наименование) | ||||||||
| ||||||||
Адрес: |
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Банковские реквизиты |
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
За Гаранта |
|
За Предприятие |
| |||||
|
(подпись) |
|
(подпись) | |||||
| ||||||||
М.П. |
М.П. |