почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
погода
марта
29
пятница,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:

  отправить на печать


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 1997 года Дело N КГ-А40/2463-97


[Поскольку контрактом ответственность заказчика за недостатки переданной проектно-сметной документации не предусмотрена, оснований для применения штрафа после фактической передачи документации в данном случае не имелось]
(Извлечение)

    
    
    Судья ...,  рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу АОЗТ "Конструкция" на решение от 22.09.97 и постановление Арбитражного суда г.Москвы от 18 ноября 1997 года по делу N 70-153, установил:
    
    Арбитражным судом г.Москвы рассмотрен иск АОЗТ "Конструкция" о взыскании с ЗАО "Генеральная дирекция "Центр" 18300000 рублей, составляющих штраф за нарушение срока передачи проектно-сметной документации (ПСД) на строительство жилого дома.
    
    Решением от 22.09.97 в иске АОЗТ "Конструкция" отказано в связи с отсутствием оснований для удовлетворения иска.
    
    По заявлению истца решение проверено в порядке апелляции и постановлением от 18.11.97 изменено. Суд установил, что просрочка в передаче ПСД имела место на 127 дней, и взыскал с ответчика штраф в размере 3175000 руб. В остальной части решение было признано обоснованным.
    
    Считая решение и постановление не соответствующими нормам материального и процессуального законодательства, АОЗТ "Конструкция" направило кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО), в которой просит их изменить, иск удовлетворить полностью.
    
    Рассмотрев жалобу, ФАС МО установил следующее.
    
    На строительство жилого дома по адресу: Москва, ул.Федотовой, д.8, сторонами был заключен контракт от 11.09.95 N 150/95. Заказчиком выступало ЗАО "Генеральная дирекция "Центр", Подрядчиком - АОЗТ "Конструкция".
    
    Пунктом 3.16 контракта предусматривалась обязанность Заказчика передать Подрядчику не позднее 21.09.95 ПСД в объеме, сроки и составе согласно графику.
    
    Суд установил, что график сторонами не был согласован.
    
    Однако Заказчик передал Подрядчику ПСД 26.01.96, т.е. с просрочкой в 127 дней.
    
    Считая, что ответчик ненадлежащим образом исполнил свои договорные обязательства (ст.ст.307-310 ГК РФ), истец обратился в суд с иском, в котором указал, что ПСД ему на 01.09.97 не передана вообще.
    
    На основании представленных по делу доказательств суд сделал правильный вывод о том, что факт передачи ПСД 26.01.96 имел место. Выявленные Подрядчиком впоследствии недостатки в документации могли быть устранены в порядке, установленном абз.4 п.3.16 контракта.
    
    Поскольку контрактом ответственность Заказчика за недостатки ПСД не предусмотрена, оснований для применения после 26.01.96 штрафа по п.12.1 контракта в данном случае не имелось.
    
    Согласно ст.176 АПК РФ суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить судебный акт, принятый судами первой и апелляционной инстанций лишь в случае, когда такой судебный акт принят с нарушением либо неправильным применением норм материального или процессуального права.
    
    При проверке принятие во делу решения от 22.09.97 и постановления от 18.11.97 Федеральный арбитражный суд Московского округа не установил нарушений судом законодательства.
    
    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.171, 173-177 Арбитражного процессуального кодекса Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:
    
    Решение от 22.09.97 и постановление от 18.11.97 Арбитражного суда г.Москвы по делу N 70-153 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
    

Председательствующий

Судьи

    
    
    
Текст документа сверен по:
рассылка
    


  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование