Адрес документа: http://law.rufox.ru/view/21/808001257.htm


    

УТВЕРЖДЕН
приказом Минсоцзащиты России
от 19 марта 1996 года N 74

  

 ДОГОВОР
на создание (передачу) научно-технической продукции



г.Москва

"


"


199


г.

    

    Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик",  в  лице  заместителя  министра  Панова  Андрея  Михайловича,  действующего  на  основании

Положения  о Министерстве, с одной  стороны, и




,

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице



(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании


,

с

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.


1. Предмет договора


    1.1. Заказчик  поручает,   оплачивает   расходы   и   принимает  исполненную  работу,  а   Исполнитель

принимает на себя выполнение и сдачу (передачу) работы по теме:



.

(наименование научно-технической продукции)


    1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов определяются календарным планом.

    
    1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с

требованиями технического задания к договору



.

(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)




    1.4. Срок действия договора с даты подписания по

"


"


199


г.





2. Стоимость работ и порядок расчетов

    2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик

перечисляет Исполнителю  в  соответствии  с  протоколом соглашения о договорной цене



.

(сумма цифрами и прописью)


    2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть)*.



________________     
   * В первых двух случаях оплата производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.

    
    
    2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.

      

3. Порядок сдачи и приемки работ


    3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.




    
    3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.

    
    3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

    
    3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    
    3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
    
    В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

    
    3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.

    
    3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.








4. Ответственность сторон


     4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.

    
    4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

    
    4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.

    
    4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% от стоимости работ.

    
    4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
    
    В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.





5. Прочие условия

    5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.




    
    5.2. Другие условия по усмотрению сторон:


    


6. Форс-мажор

      Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.).


7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

    
    Заказчик - Министерство социальной защиты населения РФ, 103715, г.Москва, Славянская пл., 4, стр.1, тел. (095) 220-96-18.
    
    Расчетный (бюджетный) счет N 66120154 в отделении ОПЕРУ Центробанка г.Москвы, МФО 191027.
    

    Исполнитель:



    
    Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
    
    1. Календарный план
    
    2. Протокол соглашения о договорной цене
    
    3. Техническое задание, технико-экономическое обоснование

    
    Заказчик

    
    Исполнитель

    
    Заместитель Министра

    

    социальной защиты

(должность)

    населения Российской


    Федерации

(подпись, фамилия, имя, отчество)

    А.Панов



"


"


199


г.

"


"


199


г.


    
    М.П.

    
    М.П.

    


                                         

   УТВЕРЖДАЮ:
                                               Заместитель Министра
                                     социальной защиты населения РФ


"


"


199


г.

                                   
    
     

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ



     1. Наименование проекта, темы



.

    
    2. Срок (квартал, год) начала работы



.

    
    3. Срок (квартал, год) завершения работы



.

    
    4. Цель и назначение разработки



.

    
    5. Ожидаемые конечные результаты



.



    6. Область применения (сфера использования)



.

    

    7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов

разработки


    
    8. Сметная стоимость разработки



.

    
    9. Источник финансирования разработки и плательщик:
    
    9.1. Источник финансирования - федеральный бюджет;
    
    9.2. Плательщик - Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.

    
    10. Заказчик разработки - Минсоцзащиты России.

    
    11. Исполнитель разработки, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес,  

телефон)


.

    
    12. Соисполнители


    
    13. Обоснование для разработки.
    
    13.1. Президентская программа "Дети России".
    
    13.2. Федеральная целевая программа "Дети-инвалиды".

    
    Исполнитель



(подпись, печать)


    


         

ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ  ПРОДУКЦИЮ



(наименование научно-технической продукции)

по договору N


от

"


"


199


г.

    
    Мы,  нижеподписавшиеся,   от   лица   Заказчика    -   Министерство   социальной    защиты  населения

Российской Федерации и от лица Исполнителя



(полное наименование


Исполнителя)

удостоверяем, что сторонами  достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание

(передачу) научно-технической продукции в сумме


рублей



.

(прописью)

    При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии с пунктами 3.6 и 4.3 договорная цена уменьшается:

    
    по пункту 3.6 на



;

    
    по пункту 4.3 на



.

    

    Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

    
    Исполнитель

    
    Заказчик

    
    М.П.

    
    М.П.


         


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

по теме





Договор N


от

"


"


199


г.

    
    

N п/п

Наименование этапов

Чем заканчивается этап (научно-техническая документация, макеты, экспериментальные образцы и другие результаты работ)

Срок исполнения

Цена
(млн.руб.)

1

2

3

4

5






    
    

От Исполнителя



От Заказчика




Руководитель разработки



Заместитель Министра
А.М.Панов




(подпись)

(подпись)


М.П.


М.П.