Последствия ненаправления заказчиком подрядчику уведомления о необходимости
проведения работ по благоустройству и газоснабжению, не предусмотренных договором

 Вопрос:         

    
    Каковы последствия ненаправления заказчиком подрядчику уведомления о необходимости проведения работ по благоустройству и газоснабжению, не предусмотренных договором (дополнительных работ, не учтенных в смете)?
    
    

 Ответ:

    В соответствии с п.3 ст.743 Гражданского кодекса РФ "подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

    При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ".

7 февраля 2005 года N СП1481
         
    

См. решение по аналогичному делу -
постановление Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 7 февраля 2005 года N А79-6367/2004-СК2-6141