ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2001 года Дело N А56-13761/01


[Решением суда в иске о взыскании пеней за нарушение сроков приемки дома на баланс администрации на основании договора, предусматривающего приемку дома после ввода его в эксплуатацию на баланс администрации отказано]

    
    
    Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе: председательствующего Сапоткиной Т.И., судей: Казанцевой Р.В. и Коняевой Е.В., при участии: от ЗАО «Выборгское строительное общество» - Вилиславова К.В. (доверенность от 27.10.2001), от администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» - Шабанова С.С. (доверенность от 17.01.2001), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ЗАО «Выборгское строительное общество» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.07.2001 по делу N А56-13761/01 (судья Иванилова О.Б.), установил:
    
    Закрытое акционерное общество «Выборгское строительное общество» (далее - ЗАО «Выборгское строительное общество») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» (далее - администрация) о взыскании 2114000 руб. пеней за период с 01.05.98 по 01.05.2001 за нарушение сроков приемки дома на баланс администрации на основании пункта 4.4 договора от 25.03.97 N 1.
    
    Решением от 23.07.2001 в иске отказано.
    
    В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
    
    В кассационной жалобе ЗАО «Выборгское строительное общество» просит решение отменить и принять новое решение в соответствии с законодательством, ссылаясь на неправильное применение судом статьи 19 Федерального закона Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности», статей 8 и 19 Федерального закона «Об основах жилищной политики», постановления губернатора Ленинградской области от 20.04.98 N 111 «О мерах по созданию условий для развития новых форм совместного управления и содержания жилья на базе товарищества собственников жилья», постановления главы администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» от 16.01.98 N 93.
    
    Отзыв на кассационную жалобу не представлен.
    
    Законность и обоснованность решения проверены в кассационном порядке.
    
    В судебном заседании представитель ЗАО «Выборгское строительное общество» подтвердил доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель администрации обратился с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.
    
    Суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы.
    
    Суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела и пришел к обоснованному выводу о ничтожности пункта 2.2.3 договора от 25.03.97 N 1, предусматривающего приемку дома после ввода его в эксплуатацию на баланс администрации. По своей правовой природе данный договор является договором простого товарищества, по которому стороны обязались совместно действовать для достижения цели по строительству жилого дома. Из материалов дела следует, что администрация приняла на себя обязательство по инвестированию восьми квартир в соответствии с целевым финансированием по федеральной программе «Жилище» с целью в дальнейшем предоставить эти квартиры военнослужащим, уволенным в запас. Согласно акту государственной комиссии от 29.12.97 дом сдан в эксплуатацию. Все квартиры в указанном доме находятся в собственности физических и юридических лиц, в том числе и истца. Ответчик собственности в указанном доме не имеет.
    
    В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» бухгалтерский баланс является одним из документов бухгалтерской отчетности. Отражение в бухгалтерском балансе администрации жилого дома, собственником которого он не является, не соответствовало бы требованиям указанного закона.
    
    При таких обстоятельствах оснований для отмены или изменения решения не имеется.
    
    С учетом изложенного, руководствуясь статьями 174, 175, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановил:
    
    Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.07.2001 по делу N А56-13761/01 оставить без изменения, а кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Выборгское строительное общество» - без удовлетворения.     
    

Председательствующий
Т.И.Сапоткина

Судьи:
Р.В.Казанцева
Е.В.Коняева

    
    
    
Текст документа сверен по:

рассылка