|
Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании
|
|
Положения о Министерстве, с одной стороны, и
|
|
|
|
|
|
,
|
|
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
|
|
|
|
(должность, фамилия, имя, отчество)
|
|
действующего на основании
|
|
,
|
с
|
|
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
|
|
|
|
1. Предмет договора
|
|
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель
|
|
принимает на себя выполнение и сдачу (передачу) работы по теме:
|
|
|
|
.
|
|
(наименование научно-технической продукции)
|
|
|
1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов определяются календарным планом.
|
|
1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с
|
|
требованиями технического задания к договору
|
|
|
|
.
|
|
(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Срок действия договора с даты подписания по
|
"
|
|
"
|
|
199
|
|
г.
|
|
|
|
|
|
2. Стоимость работ и порядок расчетов
|
|
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик
|
|
перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене
|
|
|
|
.
|
|
(сумма цифрами и прописью)
|
|
|
2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть)*.
|
|
|
|
|
________________
* В первых двух случаях оплата производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.
|
|
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.
|
|
|
|
3. Порядок сдачи и приемки работ
|
|
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
|
|
|
|
|
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
|
|
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
|
|
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
|
|
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
|
|
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
|
|
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Ответственность сторон
|
|
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
|
|
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
|
|
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
|
|
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% от стоимости работ.
|
|
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
|
|
|
|
|
|
5. Прочие условия
|
|
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
|
|
|
|
|
5.2. Другие условия по усмотрению сторон:
|
|
|
|
|
|
6. Форс-мажор
|
|
Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств (стихийные явления, военные действия и др.).
|
|
|
|
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
|
|
Заказчик - Министерство социальной защиты населения РФ, 103715, г.Москва, Славянская пл., 4, стр.1, тел. (095) 220-96-18.
Расчетный (бюджетный) счет N 66120154 в отделении ОПЕРУ Центробанка г.Москвы, МФО 191027.
|
|
Исполнитель:
|
|
|
|
|
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Календарный план
2. Протокол соглашения о договорной цене
3. Техническое задание, технико-экономическое обоснование
|
|
Заказчик
|
Исполнитель
|
|
Заместитель Министра
|
|
|
социальной защиты
|
(должность)
|
|
населения Российской
|
|
|
Федерации
|
(подпись, фамилия, имя, отчество)
|
|
А.Панов
|
|
|
|
"
|
|
"
|
|
199
|
|
г.
|
"
|
|
"
|
|
199
|
|
г.
|
|
|
М.П.
|
М.П.
|
«Смотрю в зеркало и говорю: ну красивый!»: Филипп Киркоров... 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов