Приложение
к приказу Рособразования
от 12 июля 2006 года N 644

    
    
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____
на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд

    
    
1. Предмет Государственного контракта

    
    1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием (заказом) Государственного заказчика научно-исследовательские работы (указать наименование научно-исследовательских работ по названию конкурса или лота) (далее - Работы) и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
    
    1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных пунктом 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
    
    1.3. Требования, предъявляемые к Работам и результатам Работ: виды (содержание), объем Работ, сроки выполнения Работ, получатели результатов Работ, состав отчетной документации, сроки ее представления и другие условия определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (приложение 1 к Государственному контракту).
    
    1.4. Соглашение о цене (стоимости) выполняемых Работ оформляется протоколом соглашения о контрактной цене (смете) научно-исследовательских работ (приложение 2 к Государственному контракту).
    

2. Общие положения Государственного контракта

    
    2.1. Основные определения, используемые в Государственном контракте:
    
    2.1.1. Получатель - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями результата Работ.
    
    2.1.2. Отчет Исполнителя - документ, представляемый Исполнителем по установленной Государственным заказчиком форме, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части исполненных обязательств и иные необходимые сведения.
    
    2.1.3. Отчетная документация - документы и материалы Исполнителя, подтверждающие выполнение Работ, в том числе отчет Исполнителя, передаваемые Государственному заказчику, включая образцы (макеты), акты передачи результата Работ и иные документы, определяемые в Задании на выполнение научно-исследовательских работ (далее также - Задание).
    
    2.2. Требования к Работам:
    
    2.2.1. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
    
    2.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
    
    2.2.3. Заданием на выполнение научно-исследовательских работ могут определяться виды и условия страхования ответственности Исполнителя. Копия договора страхования и (или) копия страхового полиса представляются Исполнителем Государственному заказчику.
    
    2.2.4. Результаты Работ могут иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.
    
    2.2.5. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
    
    2.2.6. Риск случайной невозможности исполнения Государственного контракта несет Исполнитель.
    
    2.3. Требования к условиям и способам выполнения Работ:
    
    2.3.1. Место выполнения Работ может быть определено в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
    
    2.3.2. Работы выполняются Исполнителем лично, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 статьи 6 Государственного контракта.
    
    2.3.3. Согласованный с Государственным заказчиком перечень ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам и которые используются для выполнения Работ, указывается в Задании на выполнение научно-исследовательских Работ.
    
    2.4. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:
    
    2.4.1. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут нарушены исключительные права третьих лиц на территории Российской Федерации.
    
    2.4.2. Исполнитель гарантирует, что результат Работ не является предметом залога, ареста или иного обременения.
    
    2.4.3. Исполнитель гарантирует, что при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту не будут использованы сведения, составляющие государственную тайну.
    
    2.4.4. Иные гарантии Исполнителя могут быть определены в Задании на выполнение научно-исследовательских работ.
    

3. Цена (стоимость) Работ и порядок оплаты

    
    3.2. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
    
    3.3. В случае изменения объема выполняемых Работ в соответствии с подпунктом 5.1.8 настоящего Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе уменьшить или увеличить цену (стоимость) Государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных Работ или объему указанной части Работ, но не более чем на 5% такой цены. Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
    
    3.4. Оплата выполненных Работ по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:
    
    3.4.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости Работ, предусмотренной в пункте 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. Если Заданием предусматриваются этапы выполнения Работ, авансовый платеж может распределяться и оплачиваться пропорционально размеру стоимости (цены) Работ, предусмотренной этапом их выполнения.
    
    3.4.2. В случаях досрочного выполнения Работ и предъявления к оплате подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта Государственный заказчик вправе без уплаты указанного аванса произвести расчет с Исполнителем в полном объеме по Государственному контракту или соответствующему этапу выполнения Государственного контракта.
    
    3.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
    

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ

    
    4.1. Порядок выполнения Работ по Государственному контракту определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ. Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ".
    
    4.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
    
    4.3. В порядке контроля за ходом и качеством выполнения Работ по требованию Государственного заказчика Исполнитель представляет необходимую документацию, относящуюся к Работам, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Государственному контракту.
    
    4.4. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику при завершении Работ по Государственному контракту, определяется Заданием на выполнение научно-исследовательских работ.
    
    4.5. Сдача-приемка Работ (этапа Работ) осуществляется в следующем порядке:
    
    4.5.1. Результат Работ передается Получателю по акту сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству. Если Получателем результата Работ является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки Работ (результата Работ) по качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.
    
    4.5.2. По завершении Работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику отчетную документацию, а также документы, необходимые для обеспечения государственного учета результатов научно-технической деятельности: Форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденная приказом Минобрнауки России от 22.12.2005 N 312, копии документов, подтверждающих приведенные в Форме 1 сведения.
    
    4.5.3. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Государственный заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия выполненных Работ (этапа Работ) и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. В случае привлечения Государственным заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы по настоящему Государственному контракту не может превышать 30 (тридцати) дней.
    
    4.5.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по Государственному контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. На основании заключения экспертизы Государственный заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
    
    4.5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.
    
    4.5.6. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта) оформляет и удостоверяет факт принятия Государственным заказчиком Работ (этапа Работ) в полном объеме и является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.
    
    4.5.7. Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (по этапу Государственного контракта) должен содержать ссылку на переданный Государственному заказчику перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по Государственному контракту.
    
    4.6. Если в процессе выполнения Работ (этапа Работ) выявляется невозможность достижения результатов Работ (этапа Работ) в соответствии с требованиями Задания, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить их выполнение и письменно уведомить о приостановлении работ Государственного заказчика в трехдневный срок. В течение 10 (десяти) дней с момента приостановления Работ Исполнитель составляет соответствующее заключение с описанием фактически выполненных Работ до момента приостановления и причин невозможности достижения результата.
    
    4.6.1. С момента приостановления Работ Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести изменения в настоящий Государственный контракт либо принять совместное решение о его расторжении. Досрочное прекращение Работ (этапа Работ) по настоящему Государственному контракту оформляется Дополнением о досрочном расторжении Государственного контракта, которое подписывается Сторонами.
    
    4.6.2. Досрочное прекращение Работ оформляется в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом для сдачи-приемки Работ (этапа Работ). С момента подписания указанного Дополнения Работы по Государственному контракту считаются прекращенными, а Государственный контракт - расторгнутым.
    
    4.7. Порядок передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности, полученных в результате выполнения Работ по настоящему Государственному контракту, а также иные требования к порядку приемки исполненных обязательств могут определяться в Задании.
    

5. Права и обязанности Государственного заказчика

    
    5.1. Государственный заказчик вправе:
    
    5.1.1. Осуществлять контроль за процессом выполнения Работ Исполнителем по Государственному контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
    
    5.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в рамках настоящего Государственного контракта.
    
    5.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
    
    5.1.4. В случае выполнения Исполнителем Работ, не предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего письменного требования.
    
    5.1.5. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием.
    
    5.1.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области технического регулирования, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.
    
    5.1.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Государственному контракту.
    
    5.1.8. В одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Государственным контрактом Работ, не более чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Государственным контрактом части Работ.
    
    5.1.9. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при выполнении Государственного контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.
    
    5.2. Государственный заказчик обязан:
    
    5.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
    
    5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств.
    
    5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
    
    5.2.4. Указывать данные об авторах во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах Работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.
    
    

6. Права и обязанности Исполнителя

    
    6.1. Исполнитель вправе:
    
    6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы.
    
    6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
    
    6.1.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - субисполнителей, указанных в приложении 3 "Перечень субисполнителей" к настоящему Государственному контракту, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных Заданием. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителями*.

________________

    * Данная формулировка первого абзаца подпункта 6.1.3 используется в случаях, когда перечень субисполнителей соответствует заявке.
    
    
    Исполнитель с письменного согласия Государственного заказчика вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Государственному контракту других лиц - субисполнителей (приводятся в приложении 3 "Перечень субисполнителей" к настоящему Государственному контракту), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных Заданием. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителями**.

________________

    ** Данная формулировка первого абзаца подпункта 6.1.3 используется в случаях, когда перечень субисполнителей не соответствует заявке либо субисполнители не привлечены к выполнению Работ по Государственному контракту.
    
    
    Привлечение субисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Государственному контракту. Перечень Работ, выполненных субисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в своей отчетной документации. Если Исполнитель выполнил свои обязательства самостоятельно либо привлек не всех субисполнителей, согласованных с Государственным заказчиком, он отражает этот факт в своей отчетной документации.
    
    6.2. Исполнитель обязан:
    
    6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы лично в соответствии с Заданием и представить Государственному заказчику отчетную документацию.
    
    6.2.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Государственным заказчиком, а если срок не определен, то в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
    
    6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Государственному контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
    
    6.2.4. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по настоящему Государственному контракту охраняемых объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику, Исполнителю или третьим лицам, а также условия приобретения прав на их использование.
    
    6.2.5. Незамедлительно уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности либо в качестве информации, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны, с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов соответствующего объекта, а также с обоснованными предложениями по порядку его использования и форме правовой охраны.
    
    6.2.6. Проводить патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
    
    6.2.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков, предусмотренных Заданием, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступление от научных и технико-экономических параметров, предусмотренных Государственным контрактом.
    
    6.2.8. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов Работ, созданных при реализации Государственного контракта и способных к правовой охране.
    

7. Ответственность Сторон

    
    7.1. Ответственность Государственного заказчика:
    
    7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    
    7.1.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
    
    7.2. Ответственность Исполнителя:
    
    7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
    
    7.2.2. В случае несоответствия выполненных Работ объему, предусмотренному настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом Работ за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента исполнения обязательств.
    
    7.2.3. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих оплате за каждый день, с момента уведомления Исполнителя до момента устранения недостатков выполненных Работ.
    
    7.2.4. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Государственному контракту обеспечивается _________ от _______ N ____, выданном(ой) ___________________, сроком действия до _________, в размере _____ рублей ___ коп. (______________ рублей _____ коп.), что составляет ___ процентов от стоимости (цены) Государственного контракта. Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее ______ года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Государственному контракту, независимо от применения неустойки.
    

    7.2.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
    
    7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
    
    7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
    
    7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
    
    7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
    
    7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
    
    7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
    
    7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
    

8. Конфиденциальность информации

    
    8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Государственного контракта.
    
    Вся информация в рамках Государственного контракта, кроме общедоступной, признается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
    
    8.2. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, технологическую, финансово-экономическую или иную информацию (в том числе ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании.
    
    8.3. Прекращение срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от обязанности по сохранению конфиденциальной информации, предоставленной в рамках настоящего Государственного контракта.
    

9. Права и обязанности Сторон, связанные с правовой охраной
результатов Работ

    
    9.1. Исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, а также права на результаты Работ, в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках настоящего Государственного контракта,

    
    9.2. По требованию Государственного заказчика Исполнитель обязан безвозмездно предоставить права на использование полученных по настоящему Государственному контракту результатов указанному Государственным заказчиком третьему лицу для осуществления поставок продукции или выполнения работ (оказания услуг) для государственных нужд.
    
    9.3. Результаты Работ, полученные в рамках реализации настоящего Государственного контракта, должны быть использованы Исполнителем в собственном производстве или же на основе лицензионного договора.
    
    9.4. Исполнитель обязуется использовать результаты Работ на территории Российской Федерации.
    
    9.5. Исполнитель обязан предоставлять Государственному заказчику сведения обо всех фактах использования результатов Работ, исключительные права на которые ему переданы в соответствии с настоящим Государственным контрактом.
    
    9.6. В случае использования результатов Работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязан отражать их в составе нематериальных активов.
    
    9.7. Исполнитель обязан обеспечить правовую охрану полученного по Государственному контракту результата. Все расходы, связанные с обеспечением правовой охраны, осуществляются за счет Исполнителя.
    
    9.8. Исполнитель обязуется обеспечить выплату вознаграждения авторам созданного результата Работ.
    
    9.9. Государственный заказчик вправе вводить в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничения на право уступки Исполнителем охранного документа или передачи им прав на использование результатов, созданных при реализации Государственного контракта, третьим лицам на неограниченный срок.
    

10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

    
    10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
    
    10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, по Государственному контракту которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
    
    10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
    
    10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г.Москвы.
    
    

11. Срок действия, изменение и расторжение
Государственного контракта

    
    11.1. Государственный контракт после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
    
    11.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта Государственным заказчиком осуществляется при условии представления Исполнителем акта сдачи-приемки исполнения обязательств до 25 декабря 2006 года.
    
    11.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
    
    11.4. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
    
    11.5. Условия настоящего Государственного контракта применяются к отношениям, возникшим до его заключения, на основании письма Государственного заказчика от _________N ____"______________".
    
    

12. Прочие условия Государственного контракта

    
    12.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
    
    12.2. Настоящий Государственный контракт должен быть составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
    

13. Реквизиты и подписи сторон

Приложение 1
к Государственному контракту
на выполнение научно-исследовательских
работ для государственных нужд
от ____________ N _______

    
    
ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских работ

    
Приложение 2
к Государственному контракту
на выполнение научно-исследовательских
работ для государственных нужд
от ___________N _______

    
    
ПРОТОКОЛ
соглашения о контрактной цене (смете) научно-исследовательских работ

    
Приложение 3
к Государственному контракту
на выполнение научно-исследовательских
работ для государственных нужд
от ____________N _______

    
    
Перечень субисполнителей