Приложение N 1
к приказу Комитета по строительству
Санкт-Петербурга
от 29 августа 2007 года N 124

Определения, используемые в государственном контракте

    
    Определения, применяемые в настоящем контракте, означают следующее:
    

1. Предмет контракта

    
    1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Государственного заказчика выполнить проектные и изыскательские работы (далее - работы) по объекту _______________ (далее - Объект) по адресу: ______________________, а Государственный заказчик обязуется принять их результат и обеспечить оплату по настоящему контракту.
    
    1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства, заданием на проектирование (приложение N 4 к настоящему контракту), градостроительным планом земельного участка и иными данными, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также со сметой, определяющей цену работ.
    
    1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту установлено___________________________________.
    
    (Впоследствии заполнить данный пункт конкретным видом обеспечения контракта с указанием исходных данных документов, устанавливающих обеспечение).
    
    

2. Сроки выполнения работ

    
    2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: после регистрации контракта в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.
    
    Срок исполнения предусмотренных контрактом обязательств не может наступать ранее обязательного включения контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
    
    2.2. Продолжительность выполнения работ по настоящему контракту (определяется по результатам открытого конкурса) и составляет _______ (указывается продолжительность периода выполнения работ в днях, неделях, месяцах и т.п.) с момента начала работ.
    
    2.3. Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов по настоящему контракту определяются сторонами в "Календарном плане выполнения работ" (приложение N 1 к настоящему контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
    
    Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки, указанные в "Календарном плане выполнения работ", в следующих случаях:
    
    - возникновение необходимости в дополнительных работах;
    
    - возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика;
    
    - в иных случаях.
    
    2.4. Датой исполнения контракта в части выполнения проектно-изыскательских работ является дата выдачи положительного заключения государственной экспертизы.
    
    

3. Цена контракта и порядок расчетов

    
    3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком проектно-изыскательских работ составляет _______ (включая НДС).
    
    Стоимость работ определяется по результатам открытого конкурса "Расчет цены контракта" (приложение 2), который является неотъемлемой частью настоящего контракта.
    
    Лимит 20__ г.: __________.
    
    При выделении финансирования работ по контракту Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 20__год" стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему контракту, устанавливающее размер финансирования работ на 20__г. Заключение данного дополнительного соглашения является обязательным для Подрядчика.
    
    В случае прекращения финансирования, равно как и в случае изменения лимитов финансирования на соответствующий год, стороны государственного контракта, в рамках действующего законодательства, должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
    
    3.2. Установленная настоящим контрактом стоимость проектно-изыскательских работ является твердой.
    
    В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим контрактом, или при изменении потребности в предусмотренных контрактом работах Государственный заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 10% от предусмотренных контрактом.
    
    При этом по согласованию с Подрядчиком Государственный заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на 10% такой цены контракта, а при сокращении потребности в выполнении предусмотренных контрактом работ Государственный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
    
    3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Государственным заказчиком за счет средств городского бюджета по мере и при условии их выделения в соответствии с "Календарным планом выполнения работ" и графиком финансирования (приложение N 3).
    
    Окончательный расчет (25% от стоимости работ по государственному контракту) производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, если иное не оговорено контрактом (п.5.3).
    
    Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год.
    
    3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1 настоящего контракта выполненных Подрядчиком работ (отдельных этапов работ) является акт сдачи-приемки работ, накладная, счет, счет-фактура.
    
    3.5. Авансирование работ не производится.
    
    3.6. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему государственному контракту субподрядных организаций расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.
    
    3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, задания на проектирование и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
    
    3.8. В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
    
    

4. Права и обязанности сторон

    
    4.1. Государственный заказчик обязан:
    
    4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в получении запрашиваемых технических условий у инженерных ведомств и согласовывать их.
    
    После выполнения Подрядчиком п.4.2.3 контракта получить градостроительный план земельного участка и представить его Подрядчику для выполнения работ по контракту в течение 10 календарных дней с момента получения.
    
    4.1.2. Возмещать Подрядчику в пределах контрактной цены затраты, связанные с выполнением Подрядчиком п.4.2.2 и 4.2.4 настоящего контракта по фактическим затратам, на основании представленных государственному заказчику оплаченных счетов и обоснований фактических затрат.
    
    4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием контрактной цены, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    
    4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
    
    4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
    
    4.2. Подрядчик обязан:
    
    4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, заданием на проектирование (приложение N 4) и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных протоколом соглашения о контрактной цене.
    
    4.2.2. Получать на основании расчетов инженерных нагрузок технические условия у инженерных ведомств города, согласовывая их с Государственным заказчиком, топографическую съемку, инженерно-геологические и экологические изыскания.
    
    4.2.3. В течение ______ с момента начала работ подготовить и передать Государственному заказчику документы, необходимые для получения градостроительного плана земельного участка в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и заданием на проектирование.
    
    4.2.4. Получить заключение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативными документами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
    
    4.2.5. Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.
    
    4.2.6. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации по согласованию с Государственным заказчиком.
    
    4.2.7. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
    
    4.2.8. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
    
    4.2.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условии настоящего контракта.
    
    4.2.10. Согласовывать готовую техническую документацию с Государственным заказчиком, а также с компетентными государственными органами и при необходимости с органами местного самоуправления.
    
    4.2.11. Разработать технологический регламент обращения со строительными отходами в соответствии с ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 N 1112-ра "Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге" и приказом ГАТИ от 19.06.2003 N 48 "Об исполнении распоряжения Администрации Санкт-Петербурга 15.05.2003 от N 1112-ра", разработать проект нормативов образования отходов.
    
    Технологический регламент должен быть согласован в установленном порядке в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с получением заключения уполномоченного органа по классам опасности отходов.
    
    4.2.12. Передать Государственному заказчику по накладной готовую техническую документацию и/или результаты иных работ, выполненных по настоящему контракту, в порядке, предусмотренном ст.5 настоящего контракта.
    
    4.2.13. Гарантировать Государственному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению проектных и изыскательских работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
    
    4.2.14. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Государственного заказчика.
    
    4.2.15. Осуществлять работы по настоящему контракту на основании лицензии N ________, выданной _____(когда, кем)_______.
    
    В случае отзыва или прекращения действия лицензии на выполнение работ по данному контракту, если иное не предусмотрено действующим законодательством, стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки, что влечет за собой обязанность каждой из сторон подписать соглашение о расторжении государственного контракта.
    
    4.3. Государственный заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.
    
    4.4. Подрядчик вправе требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
    
    4.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
    
    

5. Порядок сдачи и приемки работ

    
    5.1. По завершении в установленные сроки работ по настоящему контракту Подрядчик передает по накладной Государственному заказчику (инженерной организации, указанной в п.8.2 настоящего контракта) полный комплект технической документации в оригинале, включающий расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, ведомости объемов строительно-монтажных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектно-сметной документации в количестве 6 (шести) экземпляров в сброшюрованном виде. (Можно дополнить по усмотрению инженерной организации фразой: кроме того, один экземпляр в электронной форме (текстовая часть - в среде "Word", сметная документация - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть - в среде "AutoCAD".)
    
    Фактическая передача результатов работ оформляется сторонами актом сдачи-приемки работ в 2 экземплярах.
    
    5.2. Государственный заказчик (инженерная организация, указанная в п.8.2 настоящего контракта) в течение 5 рабочих дней со дня получения технической документации проверяет комплектность этой документации и ее соответствие заданию на проектирование и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта сдачи-приемки работ обратно Подрядчику.
    
    В случае выявления некомплектности документации, несоответствия ее заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков Государственный заказчик (инженерная организация, указанная в п.8.2 настоящего контракта), вправе при подписании акта сдачи-приемки работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания акта сдачи-приемки до момента их устранения.
    
    5.3. Окончательной приемке результатов работ должна предшествовать проводимая в установленном порядке государственная экспертиза разработанной Подрядчиком технической документации.
    
    Приемка результатов работ в этом случае осуществляется инженерной организацией, указанной в п.8.3 настоящего контракта, только при положительных результатах государственной экспертизы, если иное не оговорено контрактом.
    
    5.4. Государственный заказчик (инженерная организация, указанная в п.8.2 настоящего контракта) вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
    
    5.5. В соответствии с п.2 ст.761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по требованию Государственного заказчика при обнаружении Государственным заказчиком недостатков в технической документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы и/или переделать техническую документацию в течение 10 дней с повторным согласованием их результатов в органах государственной экспертизы в установленном порядке, а также возместить заказчику причиненные убытки.
    
    

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

    
    6.1. В случае непредставления по вине Государственного заказчика градостроительного плана земельного участка, задания на проектирование в установленные настоящим контрактом сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить до исполнения Государственным заказчиком данных обязанностей, если их неисполнение препятствует исполнению контракта Подрядчиком.
    
    При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.
    
    6.2. В случае, если Подрядчик не приступил к исполнению государственного контракта в установленные сроки либо выполняет работу с существенным нарушением промежуточных сроков более чем на 30 дней, установленных "Календарным планом выполнения работ", равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков, а также уплаты Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены контракта на момент оплаты неустойки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом соответствующего срока. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
    
    В указанных случаях Государственный заказчик вправе, по своему усмотрению, продлить сроки, установленные настоящим контрактом, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, при этом Подрядчик обязан уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга предусмотренную настоящим пунктом неустойку.
    
    6.3. В случае ненадлежащего составления технической документации, включая недостатки, обнаруженные при приемке либо при последующем использовании технической документации, в т.ч. в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика и в установленные им сроки безвозмездно переделать техническую документацию, а также уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штрафную неустойку в размере 10% от установленной настоящим контрактом цены работ.
    
    6.4. В случае нарушения установленных Государственным заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1% от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.
    
    Если отступления в работе от условии контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
    
    6.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.
    
    6.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
    
    

7. Срок действия государственного контракта и его прекращение

    
    7.1. Настоящий контракт вступает в силу ей дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
    
    При увеличении продолжительности выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан продлить финансовое обеспечение государственного контракта на соответствующий срок.
    
    7.2. Настоящим контракт может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных контрактом или действующим законодательством.
    
    7.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт в случае отсутствия по независящим от Государственного заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.
    
    7.4. О расторжении договора в одностороннем порядке Государственный заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме не позднее чем за 10 дней до момента расторжения контракта.
    
    7.5. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.
    
    

8. Прочие условия

    
    8.1. Права на техническую (проектно-сметную) документацию, созданную по настоящему контракту, переходят к Государственному заказчику с момента полной оплаты соответствующих работ. Государственный заказчик осуществляет использование проектно-сметной документации в любой форме и любым не противоречащим закону способом по своему усмотрению.
    
    8.2. Инженерная организация ____________ осуществляет по поручению Государственного заказчика (договор от _____ N ______) контроль, надзор и приемку выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту, дает обязательные указания Подрядчику, а также осуществляет от имени Государственного заказчика иные действия в пределах предоставленных договором полномочий.
    
    Инженерная организация _____________ не наделена по настоящему контракту правом распоряжаться инвестиционными ресурсами, выделяемыми из бюджета Санкт-Петербурга, для финансирования работ по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.
    
    8.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
    
    8.4. В случае возникновении необходимости в дополнительных работах, в изменении стоимости работ, в переносе сроков окончания работ, а также в иных случаях стороны контракта заключают соответствующие дополнительные соглашения. Инициатор заключения дополнительного соглашения обязан обосновать необходимость внесения изменений либо дополнений в контракт.
    
    Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
    
    8.5. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
    
    8.6. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
    
    8.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
    
    8.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
    
    1. Календарный план выполнения работ (приложение N 1).
    
    2. Расчет цены контракта (приложение N 2).
    
    3. График финансирования работ (приложение N 3).
    
    4. Задание на проектирование (приложение N 4).
    
    

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

10. Подписи сторон